 Новости
|
|
Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)
Ниже представлен типовой образец документа. Документы разработаны без учета Ваших персональных потребностей и возможных правовых рисков. Если Вы хотите разработать функциональный и грамотный документ, договор или контракт любой сложности обращайтесь к профессионалам.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
в арбитражный суд
+--------------------------------------------------------------------+
¦Реквизиты Подрядчика ¦ В Арбитражный суд ¦
¦(вышестоящий орган, ¦ Истец:______________________ ¦
¦наименование строительной ¦ (наименование Подрядчика) ¦
¦организации, почтовый ¦ ____________________________ ¦
¦адрес, телефон) ¦ (почтовый адрес, расчетный ¦
¦Дата, исходящий номер ¦ счет N____ в _______________ ¦
¦ ¦ отделении банка. ¦
¦ ¦ Ответчик:___________________ ¦
¦ ¦ (наименование организации ¦
¦ ¦ Заказчика) ¦
¦ ¦ почтовый адрес, расчетный счет ¦
¦ ¦ N______ в ___________________ ¦
¦ ¦ отделении банка. ¦
+--------------------------------------------------------------------+
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
По договору подряда на капитальное строительство (техническое
перевооружение, реконструкцию, расширение и т.д.) N_____________ от
"___"______19__г., заключенному нами с ________________________________
(организация Заказчика) в пункте 3 абз.2 Особых условий, являющихся
неотъемлемой частью договора, предусмотрены штрафные санкции за
несвоевременную передачу Заказчиком Подрядчику измененной рабочей
документации на работы, которые должны начаться "____"______19__г.
Пунктом 17 абз.7 Правил о договорах подряда на капитальное
строительство установлен порядок, при котором измененная рабочая
документация должна быть передана Подрядчику не позднее, чем за 45 дней
до начала производства работ.
Фактически документация с существенными изменениями против
первоначального проекта была передана нам Ответчиком только
"___"______19__г., что подтверждается его письмом от "____"______19__г.
о направлении в наш адрес указанной документации.
Нашу претензию от "___"______19__г. N_____ Ответчик оставил без
ответа (представил возражения, которые не могут считаться
обоснованными).
Считая отказ Ответчика от уплаты штрафных санкций неосновательным,
прошу Госарбитраж на основании пункта 32 Правил о договорах подряда на
капитальное строительство, взыскать с Ответчика штраф в сумме ______
рублей (за 30 дней просрочки х _____ руб.) и расходы по госпошлине в
сумме ________ рублей.
Приложения:
1. Копия договора на строительство ________________________________
(наименование объекта) от "___"_____19__г.
...
|
